TFL Vsebine / Odločbe Višjih sodišč

I. Pritožba se delno zavrne in se sodba sodišča prve stopnje v 1. točki izreka potrdi v delu, v katerem je ugodeno tožbenemu zahtevku za 32.984,54 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od zneska 7.904.415,78 SIT za čas od 15. 04. 2005 do 31. 12. 2006 in od zneska 32.984,54 EUR za čas od 01. 01. 2007 dalje do plačila.

II. V preostalem se pritožbi ugodi in se:

- v nepotrjenem delu 1. točke izreka (glede 55.768,38 EUR s pripadki) sodba sodišča prve stopnje spremeni tako, da se tožbeni zahtevek zavrne,

- v 3. točki izreka sodba sodišča prve stopnje spremeni tako, da je tožena stranka dolžna tožeči stranki povrniti stroške pravdnega postopka, v znesku 300,58 EUR, v roku 15 dni, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od poteka tega roka dalje do plačila.

III. Tožeča stranka je dolžna toženi stranki povrniti stroške pritožbe v znesku 512,69 EUR, v roku 15 dni, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od poteka tega roka dalje do plačila.

Tožeča stranka po razpisu ni bila dolžna predložiti projekta za izvedbo del, temveč projekt izvedenih del. Slednji predstavlja projekt za izvedbo, dopolnjen s prikazom vseh morebitnih odstopanj izvedenih del od projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo. Zgolj okoliščina, da se je izvajalec z razpisno dokumentacijo seznanil pred podpisom pogodbe, naročnika ne odvezuje dolžnosti, da predloži ustrezno projektno dokumentacijo.

Samo nabavo materiala je mogoče šteti za delno že izvršeno delo samo takrat, kadar gre za takšen (delni) izdelek, ki ga drugje ne bi bilo možno uporabiti, oziroma bi bila možnost uporabe drugje zelo otežkočena.