na dokumentu
Portal TFL
TFL Vsebine / Odločbe Višjih sodišč
VSL sodba I Cpg 241/2013 - gradbena pogodba - podjemna pogodba - odpoved pogodbe - gradbene uzance - oblikovalni zahtevek - spremenjene okoliščine - delni umik tožbe - strošk...
SODIŠČE
Višje sodišče v Ljubljani
ODDELEK (*)
Gospodarski oddelek
DATUM ODLOČBE (*)
30.9.2014
OPRAVILNA ŠTEVILKA
VSL sodba I Cpg 241/2013
INTERNA OZNAKA (*)
VSL0073384
SENAT, SODNIK
mag. Damjan Orož (preds.), Mateja Levstek (poroč.), Andreja Strmčnik - Izak
INSTITUT VSRS
gradbena pogodba - podjemna pogodba - odpoved pogodbe - gradbene uzance - oblikovalni zahtevek - spremenjene okoliščine - delni umik tožbe - stroški postopka
PODROČJE VSRS
CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - UZANCE
IZREK
I. Pritožbi se zavrneta in se potrdi sodba sodišča prve stopnje v izpodbijanih I. in III. točki izreka.
II. Vsaka stranka sama nosi stroške svoje pritožbe, tožena stranka pa je dolžna v roku 15 dni povrniti tožeči stranki stroške odgovora na pritožbo v višini 791,56 EUR, v primeru zamude pa še zakonske zamudne obresti za čas od 16. dne po prejemu te sodbe dalje.
II. Vsaka stranka sama nosi stroške svoje pritožbe, tožena stranka pa je dolžna v roku 15 dni povrniti tožeči stranki stroške odgovora na pritožbo v višini 791,56 EUR, v primeru zamude pa še zakonske zamudne obresti za čas od 16. dne po prejemu te sodbe dalje.
JEDRO
Če je za neobstoj potrebne dokumentacije za začetek gradnje odgovoren naročnik, nima utemeljenih razlogov, da bi izvajalcu krivdno odpovedal pogodbo.
Razvezo pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin je treba zahtevati sodno, z oblikovalnim zahtevkom.
Po odpovedi pogodbe s strani naročnika izvajalec ne sme več opravljati svojega dela (razen izjemoma) in bi bilo od njega najmanj nespametno, da bi kljub temu z deli nadaljeval.
Razvezo pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin je treba zahtevati sodno, z oblikovalnim zahtevkom.
Po odpovedi pogodbe s strani naročnika izvajalec ne sme več opravljati svojega dela (razen izjemoma) in bi bilo od njega najmanj nespametno, da bi kljub temu z deli nadaljeval.
Za ogled celotnega dokumenta je potrebna prijava v portal.
Začnite z najboljšim.
VSE NA ENEM MESTU.