na dokumentu
Portal TFL
VSL sodba I Cpg 1226/2013 - gradbena pogodba - nepredvidena dela - podpisi nadzornika - dela opravljena brez soglasja naročnika - dela, ki so nujna, da ne nastane škoda - uzance
SODIŠČE
Višje sodišče v Ljubljani
ODDELEK (*)
Gospodarski oddelek
DATUM ODLOČBE (*)
6.11.2013
OPRAVILNA ŠTEVILKA
VSL sodba I Cpg 1226/2013
INTERNA OZNAKA (*)
VSL0063582
SENAT, SODNIK
INSTITUT VSRS
gradbena pogodba - nepredvidena dela - podpisi nadzornika - dela opravljena brez soglasja naročnika - dela, ki so nujna, da ne nastane škoda - uzance
PODROČJE VSRS
OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - UZANCE
IZREK
Pritožbi se ugodi in se sodba sodišča prve stopnje v izpodbijanem delu (prvi odstavek I. točke in v II. točki izreka) spremeni tako, da se sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani VL 82307/2012 z dne 11.6.2012 v 1. in 3. odstavku izreka razveljavi tudi za 99.204,35 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 31.12.2012 do plačila ter za izvršilne stroške v znesku 307,92 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 22.6.2012 do plačila in se tudi v tem obsegu tožbeni zahtevek zavrne.
JEDRO
Glede na dejstvo, da naročnik ni podal vnaprejšnjega soglasja za izvedbo teh del, bi lahko izvajalec ta dela izvedel na podlagi 653. člena OZ ter 19. člena PGU zgolj v primeru, da bi šlo za nepredvidena dela, ki so nujna, da ne nastane škoda oziroma drug izreden dogodek.
Podpisi nadzornikov, s katerimi ti zgolj naknadno potrjujejo, da je izvajalec določena dela zares opravil, nikakor ne morejo ustvariti obveznosti tožene stranke plačati dela preko cene, dogovorjene s pogodbo oziroma aneksom.
Podpisi nadzornikov, s katerimi ti zgolj naknadno potrjujejo, da je izvajalec določena dela zares opravil, nikakor ne morejo ustvariti obveznosti tožene stranke plačati dela preko cene, dogovorjene s pogodbo oziroma aneksom.
Za ogled celotnega dokumenta je potrebna prijava v portal.
Začnite z najboljšim.
VSE NA ENEM MESTU.