na dokumentu
Portal TFL
VSL sodba in sklep I Cpg 591/2011 - gradbena pogodba – ključ v roke – pogodbena kazen – izvedenec – vezanost na trditveno podlago strank – dopolnilna sodba – pobotni ugovor
SODIŠČE
Višje sodišče v Ljubljani
ODDELEK (*)
Gospodarski oddelek
DATUM ODLOČBE (*)
15.2.2012
OPRAVILNA ŠTEVILKA
VSL sodba in sklep I Cpg 591/2011
INTERNA OZNAKA (*)
VSL0070041
SENAT, SODNIK
INSTITUT VSRS
gradbena pogodba – ključ v roke – pogodbena kazen – izvedenec – vezanost na trditveno podlago strank – dopolnilna sodba – pobotni ugovor
PODROČJE VSRS
OBLIGACIJSKO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVO
IZREK
I. Pritožbama pravdnih strank se ugodi in se dopolnilna sodba z dne 02. 02. 2011 razveljavi.
II. Pritožba tožene stranke zoper 1. točko izreka sodbe z dne 11. 03. 2008 se zavrne in se v tem delu potrdi sodba sodišča prve stopnje.
III. Pritožbi tožene stranke zoper sodbo sodišča prve stopnje z dne 11. 03. 2008 se ugodi tako:
da se sodba sodišča prve stopnje v prvem odstavku 2. točke izreka delno spremeni tako, da se tožbeni zahtevek zavrne še za 301.577,76 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 15. 09. 2001 dalje do plačila in se sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Brežicah IG 2001/00482 z dne 21. 05. 2002 razveljavi v 1. točki izreka še za ta del,
da se v preostalem delu prvega odstavka 2. točke izreka (za 280.210,57 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 15. 09. 2001 dalje do plačila in za izvršilne stroške) sodba sodišča prve stopnje razveljavi in zadeva v tem obsegu vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje,
da se sodba sodišča prve stopnje v 3. točki izreka razveljavi in v tem obsegu vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje.
IV. Pritožba tožeče stranke zoper drugi odstavek 2. točke izreka sodbe z dne 11. 03. 2008 se zavrne in se izpodbijana sodba v tem delu potrdi.
II. Pritožba tožene stranke zoper 1. točko izreka sodbe z dne 11. 03. 2008 se zavrne in se v tem delu potrdi sodba sodišča prve stopnje.
III. Pritožbi tožene stranke zoper sodbo sodišča prve stopnje z dne 11. 03. 2008 se ugodi tako:
da se sodba sodišča prve stopnje v prvem odstavku 2. točke izreka delno spremeni tako, da se tožbeni zahtevek zavrne še za 301.577,76 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 15. 09. 2001 dalje do plačila in se sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Brežicah IG 2001/00482 z dne 21. 05. 2002 razveljavi v 1. točki izreka še za ta del,
da se v preostalem delu prvega odstavka 2. točke izreka (za 280.210,57 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 15. 09. 2001 dalje do plačila in za izvršilne stroške) sodba sodišča prve stopnje razveljavi in zadeva v tem obsegu vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje,
da se sodba sodišča prve stopnje v 3. točki izreka razveljavi in v tem obsegu vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje.
IV. Pritožba tožeče stranke zoper drugi odstavek 2. točke izreka sodbe z dne 11. 03. 2008 se zavrne in se izpodbijana sodba v tem delu potrdi.
JEDRO
Presoja, ali je sodišče obravnavalo pobotni ugovor, sodi v pritožbeni preizkus preizkusljivosti izpodbijane sodne odločbe. Sodišče z dopolnilno sodbo ne more spremeniti že sprejete odločitve v zadevi.
Pogodbene določbe, da je končna situacija plačljiva šele, ko je izstavljena na podlagi primopredajnega zapisnika in končnega obračuna, podpisanega od obeh pogodbenih strank, ni mogoče razumeti kot zapadlost terjatve na plačilo opravljenih del šele z odločitvijo sodišča o končnem obračunu.
Tožeča stranka zahteve na zmanjšanje pogodbene kazni tekom postopka ni podala, zgolj trditve, da je pogodbeno dogovorjena pogodbena kazen višja od tiste, določene s posebnimi gradbenimi uzancami, pa ne zadostujejo.
Pogodbene določbe, da je končna situacija plačljiva šele, ko je izstavljena na podlagi primopredajnega zapisnika in končnega obračuna, podpisanega od obeh pogodbenih strank, ni mogoče razumeti kot zapadlost terjatve na plačilo opravljenih del šele z odločitvijo sodišča o končnem obračunu.
Tožeča stranka zahteve na zmanjšanje pogodbene kazni tekom postopka ni podala, zgolj trditve, da je pogodbeno dogovorjena pogodbena kazen višja od tiste, določene s posebnimi gradbenimi uzancami, pa ne zadostujejo.
Za ogled celotnega dokumenta je potrebna prijava v portal.
Začnite z najboljšim.
VSE NA ENEM MESTU.