na dokumentu
Portal TFL
VSL sodba in sklep I Cpg 119/2010 - gradbena pogodba - pogodbena kazen - zastaranje - gradbene uzance
SODIŠČE
Višje sodišče v Ljubljani
ODDELEK (*)
Gospodarski oddelek
DATUM ODLOČBE (*)
20.4.2010
OPRAVILNA ŠTEVILKA
VSL sodba in sklep I Cpg 119/2010
INTERNA OZNAKA (*)
VSL0061869
SENAT, SODNIK
INSTITUT VSRS
gradbena pogodba - pogodbena kazen - zastaranje - gradbene uzance
PODROČJE VSRS
OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - UZANCE
IZREK
Pritožbi se delno ugodi in se sodba sodišča prve stopnje v izpodbijani III. (razen v delu, ki se nanaša na ugotovitev neobstoja v pobot uveljavljene terjatve v znesku 80.120,18 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 16. 02. 2003 do plačila), IV. in VI. točki izreka sodbe razveljavi ter se zadeva v tem obsegu vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje.
Pritožba zoper sodbo se v delu, ki se nanaša na II. točko in del III. točke izreka (glede neobstoja v pobot uveljavljene terjatve tožene stranke v znesku 80.120,18 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 16. 02. 2003 do plačila) zavrne in se izpodbijana sodba v tem delu potrdi.
Pritožba zoper sodbo se v delu, ki se nanaša na II. točko in del III. točke izreka (glede neobstoja v pobot uveljavljene terjatve tožene stranke v znesku 80.120,18 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 16. 02. 2003 do plačila) zavrne in se izpodbijana sodba v tem delu potrdi.
JEDRO
Določila 55. točke PGU ni mogoče razumeti na način, da pravica do uveljavljanja pogodbene kazni zaradi zamude sploh ne zapade (oz. zapade kadarkoli), če končni obračun ni izdelan. V takem primeru se pač upošteva datum dejanskega prevzema del kot datum, do katerega mora naročnik izvajalcu sporočiti, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni.
Za ogled celotnega dokumenta je potrebna prijava v portal.
Začnite z najboljšim.
VSE NA ENEM MESTU.