na dokumentu
Portal TFL
Sodba III Ips 181/2007 - gradbena pogodba - podizvajalska pogodba - izvedba dodatnih del zaradi spremembe tehnične dokumentacije - uzance - plačilo izvedenih del
SODIŠČE
Vrhovno sodišče
ODDELEK
Gospodarski oddelek
DATUM ODLOČBE
26.10.2010
OPRAVILNA ŠTEVILKA
Sodba III Ips 181/2007
INTERNA OZNAKA
VS4001577
SENAT, SODNIK
INSTITUT VSRS
gradbena pogodba - podizvajalska pogodba - izvedba dodatnih del zaradi spremembe tehnične dokumentacije - uzance - plačilo izvedenih del
PODROČJE VSRS
OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - UZANCE
IZREK
Reviziji se ugodi, sodba sodišča druge stopnje se spremeni tako, da se pritožba tožene stranke zoper sodbo sodišča prve stopnje zavrne in potrdi sodba sodišča prve stopnje.
Tožena stranka mora v 15 dneh od vročitve te sodbe povrniti tožeči stranki njene revizijske stroške in stroške odgovora na pritožbo v znesku 6.442 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od prvega naslednjega dne po izteku roka za izpolnitev obveznosti, določenega v tej točki izreka, do plačila.
Tožena stranka mora v 15 dneh od vročitve te sodbe povrniti tožeči stranki njene revizijske stroške in stroške odgovora na pritožbo v znesku 6.442 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od prvega naslednjega dne po izteku roka za izpolnitev obveznosti, določenega v tej točki izreka, do plačila.
JEDRO
Uzanca 15 PGU ureja posebno vrsto del, ki jih ni mogoče enoznačno kvalificirati z enim od „tipov“ del, ki jih definirajo PGU v peti do osmi točki 9. uzance. V primeru, kot je sporni, je treba drugi odstavek 15. uzance razlagati tako, da izvajalec za dela, ki niso zajeta v pogodbi, moral pa jih je opraviti na podlagi spremenjene tehnične dokumentacije, lahko zahteva od naročnika plačilo, četudi o spremembi pogodbene cene ni bil sklenjen poseben dogovor. Razmerje med (glavnim) izvajalcem in podizvajalcem je treba presojati samostojno, kot razmerje med naročnikom in izvajalcem.
Za ogled celotnega dokumenta je potrebna prijava v portal.
Začnite z najboljšim.
VSE NA ENEM MESTU.