na dokumentu
Portal TFL
TFL Vsebine / Odločbe Vrhovnega sodišča
Sodba III Ips 109/2001 - gradbena pogodba - zamuda z izpolnitvijo - pogodbena kazen - pridržek pravice do pogodbene kazni - končna situacija - končni obračun del - gradbene...
SODIŠČE
Vrhovno sodišče
ODDELEK
Gospodarski oddelek
DATUM ODLOČBE
6.6.2002
OPRAVILNA ŠTEVILKA
Sodba III Ips 109/2001
INTERNA OZNAKA
VS40602
SENAT, SODNIK
INSTITUT VSRS
gradbena pogodba - zamuda z izpolnitvijo - pogodbena kazen - pridržek pravice do pogodbene kazni - končna situacija - končni obračun del - gradbene uzance - pravno mnenje
PODROČJE VSRS
POGODBENO PRAVO - UZANCE
IZREK
Revizija se zavrne.
Tožeča stranka mora toženi stranki povrniti stroške revizijskega postopka v višini 597.182,00 SIT v 8 dneh.
Tožeča stranka mora toženi stranki povrniti stroške revizijskega postopka v višini 597.182,00 SIT v 8 dneh.
JEDRO
Če upnik v času, ko je bil dolžnik že v zamudi, izjavi, da si pridržuje pravico pri dokončnem obračunu uveljavljati pogodbeno kazen, mu kasneje tega ni treba več ponavljati, ker je že z navedeno izjavo pridobil pravico terjati pogodbeno kazen.
Za ogled celotnega dokumenta je potrebna prijava v portal.
Začnite z najboljšim.
VSE NA ENEM MESTU.