Navigacija
Portal TFL

TFL Vsebine / Odločbe Vrhovnega sodišča

Sodba II Ips 846/2007 - gradbena pogodba - pobotni ugovor - pogodbena kazen - ustne spremembe projekta - določitev cene pogodbenih del - določitev cene del po sodišču

SODIŠČE
Vrhovno sodišče
ODDELEK
Civilni oddelek
DATUM ODLOČBE
23.12.2010
OPRAVILNA ŠTEVILKA
Sodba II Ips 846/2007
INTERNA OZNAKA
VS0013844
SENAT, SODNIK
INSTITUT VSRS
gradbena pogodba - pobotni ugovor - pogodbena kazen - ustne spremembe projekta - določitev cene pogodbenih del - določitev cene del po sodišču
PODROČJE VSRS
POGODBENO PRAVO - GRADBENIŠTVO
IZREK
Reviziji se delno ugodi in se pravnomočna sodba delno tako spremeni, da se ugotovi neobstoj v pobot ugovarjane terjatve tožencev v znesku 781.315,50 SIT oziroma zdaj 3.260,37 EUR (2. točka izreka prvostopenjske sodbe) ter se sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Kopru I 2000/01637 z dne 8. 11. 2000 vzdrži delno v veljavi tako, da se v kondemnatornem delu poslej glasi: „Toženca sta nerazdelno dolžna plačati tožniku 1,794.062,70 SIT oziroma zdaj 7.486,49 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 17. 1. 2001 dalje do plačila“ (3. točka izreka prvostopenjske sodbe), tožnik pa je dolžan v roku 15 dni povrniti tožencema nerazdelno njune stroške prvostopenjskega postopka v znesku 380.121,00 SIT oziroma zdaj 1.586,22 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 12. 12. 2005 dalje do plačila (5. točka izreka prvostopenjske sodbe). Sicer se revizija zavrne. Toženca morata tožniku nerazdelno povrniti del njegovih stroškov pritožbenega in revizijskega postopka v skupnem znesku 198,25 EUR v roku 15 dni od vročitve te sodbe, od tedaj dalje z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
JEDRO
Ker sta se pogodbeni stranki med izvedbo gradbenih del ustno dogovorili o številnih spremembah prvotnega projekta in se vrsta del po pogodbi ni opravila, vrsta del pa opravila drugače oziroma dodatno, aneks k prvotni pogodbi v tej smeri pa ni bil sklenjen in stranki nista sporazumno dogovorili cene odstopanj, je treba šteti, da plačila oziroma cene pogodbeni stranki nista sporazumno določili in jo je zato moralo določiti sodišče.

Za ogled celotnega dokumenta je potrebna prijava v portal.

Začnite z najboljšim.
VSE NA ENEM MESTU.

PRIJAVA

ŠE NISTE UPORABNIK PORTALA TFL?

Dobra novice! Portal TFL je za nove uporabnike pripravil poseben brezplačen dostop do vsebin portala Tax-FinLex, da ga lahko preizkusite. Brezplačna registracija vam omogoča:

  • Vpogled v 7 dokumentov
  • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
  • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window